工程合同纠纷诉讼|典型案例与法律适用解析

案件中，建设单位与施工单位因工程变更导致的工期延误产生争议。施工单位主张由于设计变更增加了施工难度，应依法顺延工期并要求赔偿停工损失。法院查明变更的设计文件早在开工前即已提交给施工单位，且未在约定时间内提出异议，最终驳回了施工单位的诉讼请求。

案例三：质量问题引发的赔偿纠纷

高速公路建设项目因路面出现严重裂缝问题被起诉。施工方与建设单位就工程质量责任归属产生争议。法院委托专业机构对工程质量进行鉴定后发现，问题主要源于施工材料的质量不符合合同约定标准。施工方因其未尽到质量控制义务被判承担主要赔偿责任。

工程合同纠纷诉讼的法律适用要点

工程合同纠纷诉讼|典型案例与法律适用解析 图1

1. 合同效力的认定

工程合同纠纷诉讼中，首要问题是对合同效力进行判断。根据《中华人民共和国合同法》相关规定，建设工程合同应当采用书面形式，并符合法律法规强制性规定。实践中，法院会重点审查以下

合同是否具有真实的交易背景；

是否违反招投标法等相关法律规定；

合同条款是否存在显失公平或重大误解。

2. 工程款支付与结算争议的处理

工程款支付问题是工程合同纠纷的核心之一。在司法实践中，法院会依据以下原则进行处理：

优先适用合同约定的支付方式和时间；

若因发包方原因导致逾期付款，需承担相应违约责任；

工程合同纠纷诉讼|典型案例与法律适用解析 图2

对于工程质量存在问题但已竣工验收合格的工程，发包方仍需支付工程款，但可依法扣减相应的修复费用。

3. 工期延误的责任划分

工期延误是工程建设中常见的争议点。在确定责任归属时，法院通常会综合考虑以下因素：

是否因发包方指令变更导致工期；

施工单位是否存在施工组织不合理的问题；

不可抗力或意外事件对工期的影响。

4. 工程质量争议的处理

对于工程质量争议，法院通常要求双方提供完整的施工记录、监理报告和验收文件作为证据。在必要时，会委托专业鉴定机构进行质量评估，并依据鉴果作出判决。

工程合同纠纷诉讼的实务要点

1. 加强合同管理

工程参建各方应高度重视合同管理工作，确保合同内容合法合规，条款清晰明确。对于工程变更、工期调整等事项，应及时签订补充协议或签证文件。

2. 注重证据保全

在工程建设过程中，各方应妥善保存施工日志、会议纪要、监理报告等重要资料。对于可能出现争议的事项，应通过拍照、录像等方式固定证据。

3.

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）